Форма обратной связи
e-mail: ritmstroi@yandex.ru

тел: +7 (495) 763-51-01

статьи » договор подряда


                                                                  Тел\факс: 964-06-36

ООО «РИтм»                                         E-mail:ritm@front.ru

г. Москва, Погонный пр-д. д1к8                               www.ritmstroi.ru

Д О Г О В О Р №04/08-09

г. Москва                                                                                                             04 августа 2009 г.

 

            ООО «РИтм», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице Генерального  Директора   ___________, действующего на основании Устава , c одной стороны  и  ___________________________________________________  , именуемый в дальнейшем «Заказчик», и действующий от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем :

1.      Предмет Договора
1.1 Подрядчик принимает на себя обязательство по строительству 1 этажа дома из газосиликатных блоков с устройством монолитной плиты перекрытия по адресу:__________________________________________________________________________

Наименование работ.

1.   Кладка стен 1 этажа из газосиликатных блоков

  1. Кладка внутренних перегородок из кирпича.
  2. Устройство железобетонной монолитной плиты перекрытия.

      

2.  Стоимость Договора, порядок и форма расчетов

2.1. Стоимость работ договорная и  определяется в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью данного Договора. Все расценки за отдельные виды работ фиксируются в Приложении1 и остаются неизменными, все объемы являются ориентировочными и будут уточнятся в процессе производства работ

 

Платежи производятся согласно графика:

 

Назначение платежа

Сроки оплаты

Цена.

Предоплата

 

 

Оплата за выполненные работы по строительству внешних стен и внутренних перегородок 1 этажа.

 

 

Оплата за устройство монолитной плиты

 

 

 

    2.3 По окончании работ Приложение 1 будет переделано с учетом фактических выполненных объемов работ  (цены за единицу работ фиксированные).

 

3  Срок   действия   Договора

3.1. Срок начала работ_____________________________

 

Срок окончания работ______________________________

3.2. В случае задержки платежей за выполненные Подрядчиком работы, сроки выполнения работ автоматически продлеваются соответственно на время задержки невыполнения указанных  обязательств.

4. Обязательства  Подрядчика

 

     Для выполнения Договора Подрядчик, в рамках стоимости работ указанной в статье 2 настоящего Договора:

4.1.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и являющиеся его предметом.

4.2. Выполнит своими силами и все работы, являющиеся предметом настоящего Договора.

4.3.Устранит за свой счет все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ, приемки Объекта или отдельных видов работ и периода Гарантийной эксплуатации.

4.4. Поставит на объект расходные материалы, оборудование и инструменты. Осуществит их приемку, разгрузку, складирование.

 

5. Обязательства Заказчика

Для выполнения Договора Заказчик:

5.1. Выдаст Подрядчику проектную документацию.

5.2. Предоставит Подрядчику за свой счет   бытовые помещение для проживания рабочих, электроэнергию (min=5кв) и техническую воду.

5.3.Произведет оплату выполненных Подрядчиком работ  и услуг в соответствии со Статьей 2 настоящего Договора.

5.4 Заказчик обязуется поэтапно принимать у подрядчика работы согласно графика платежей с подписанием актов сдачи-приемки выполненных работ.

6.  Ответственность сторон

6.1.    Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в порядке, установленном действующим законодательством.

7.   Обстоятельства непреодолимой силы

7.1  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору ,если оно явилось следствием природных явлений , военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы ,срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени ,в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия ,вызванные этими обстоятельствами .

 

8.  Гарантийные обязательства

8.1Заказчик может предъявить претензии Подрядчику по качеству выполненных работ в течении 3 (трёх) лет, с момента подписания  акта сдачи - приема работ.

8.2 Подрядчик обязуется устранить дефекты, возникшие в течении гарантийного периода в сроки, согласованные с Заказчиком.

9. Разрешение споров между Сторонами

 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение  Арбитражного суда г. Москвы.

10. Особые условия

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде протокола.

10.2. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ или её копию, заверенную печатью организации, а также приказ «Об открытии Объекта» и назначении ответственных лиц за производство работ.

10.3. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме по электронной почте, в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в статье 16 «Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон».

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки по электронной почте или факсу - в день отправки, в случае направления нарочным – в день его получения, о чем на сопроводительном письме ставится отметка стороны, получившей сообщение, отметка в виде наименования организации либо штампа организации, входящего номера и даты получения, должности лица, принявшего сообщение, расшифровку его подписи.

10.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и г. Москвы, нормативными актами органов государственного управления РФ и г. Москвы.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

 

11.  Адреса, реквизиты и подписи сторон

Подрядчик:

 

ООО « РИтм»

ИНН 7718258062

КПП 771801001

Адрес: г. Москва, ул. Уссурийская, д.5

Р/с 40702810838290106585

Банк Сбербанк России г. Москва, Стромынское ОСБ № 5281

БИК 044525225

Кор/с 30101810400000000225

 

Заказчик:_____________________________________________

 

______________________________________________________

 

______________________________________________________

 

   Подрядчик:                                                                                                                Заказчик:

Генеральный директор                                                                      

ООО «РИтм»                                                

                                                                                                                      ____________________

  

 

 

__________________                                            _____________________

м.п.                                                                                                          

В ритме времени
Наши проекты
Наши работы
Цены
Статьи
О компании
Карта сайта
© Copyright 2003-2016 All Rights Reserved - "РИТМСТРОЙ"